Allgemeine Geschäftsbedingungen eines Vertragsabschlusses

Elektrotechnik Lindwurm
Schnaittacher Weg 24
91233 Neunkirchen am Sand
Telefon: 09153 3939798
E-Mail: info@elektrotechnik-lindwurm.de

(Stand: [10/2025])

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen Elektrotechnik Lindwurm (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“).Sie gelten sowohl für den Verkauf von Waren über den Onlineshop als auch für handwerkliche Dienstleistungen, insbesondere Planungs-, Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten im Bereich Elektrotechnik, Photovoltaik, Smart Home und Klimatechnik.Abweichende Bedingungen des Kunden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

2. Vertragsschluss

Die Produktdarstellungen in unserem Onlineshop stellen kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Bestellung.Mit Anklicken des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Kaufangebot ab.Nach Eingang der Bestellung erhält der Kunde eine automatische Bestellbestätigung per E-Mail. Diese stellt noch keine Vertragsannahme dar.Der Vertrag kommt durch unsere ausdrückliche Auftragsbestätigung oder mit Lieferung der Ware zustande.Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse gilt der Vertrag erst mit unserer Zahlungsaufforderung als geschlossen.Bei Auswahl von PayPal kommt der Vertrag mit Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.Die Versandkosten richten sich nach Menge, Gewicht und Versandart und werden dem Kunden vor Abschluss der Bestellung angezeigt.Bei Montage- oder Installationsleistungen gelten die im Angebot angegebenen Preise.Notwendige Zusatzarbeiten, die erst bei Ausführung erkennbar werden, werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

4. Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug

1. Der Rechnungsbetrag ist ab Rechnungsstellung fällig.
2. Zahlungen sind ohne Abzug zu leisten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
3. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB) berechnet.
4. Bei längerfristigen Projekten kann der Auftragnehmer Abschlagszahlungen nach Leistungsfortschritt verlangen.
5. Das gelieferte Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
6. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Zahlungsrückständen weitere Leistungen bis zum vollständigen Ausgleich zurückzuhalten.

5. Widerrufsbelehrung (nur für Online-Käufe von Waren) Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Frist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter die Waren in Besitz genommen haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Elektrotechnik Lindwurm, Schnaittacher Weg 24, 91233 Neunkirchen am Sand,
Telefon: 09153 3939798, E-Mail: info@elektrotechnik-lindwurm.demittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. per Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular auf unserer Webseite verwenden, dies ist jedoch nicht vorgeschrieben.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über den Widerruf vor Ablauf der Frist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir alle Zahlungen, einschließlich der Lieferkosten (ausgenommen Mehrkosten durch andere Lieferarten), innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des Widerrufs.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren zurückerhalten oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie sie abgesendet haben.
Die Rücksendekosten trägt der Kunde.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust nur aufkommen, wenn dieser auf einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der über die Prüfung ihrer Beschaffenheit hinausgeht.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, gelieferte, aber noch nicht bezahlte Ware zurückzufordern oder zu demontieren.

7. Leistungen, Mitwirkungspflichten und Fristen

1. Der Auftragnehmer führt seine Leistungen fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik aus.
2. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass alle notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung der Arbeiten geschaffen sind (z. B. Zugang, Stromanschlüsse, Genehmigungen, bauseitige Vorleistungen).
3. Verzögert sich die Ausführung aufgrund fehlender Mitwirkung des Auftraggebers, werden daraus entstehende Mehrkosten oder Stillstandszeiten gesondert berechnet.
4. Liefer- und Ausführungstermine sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurden.
5. Ereignisse höherer Gewalt, Lieferverzögerungen von Herstellern, Krankheit oder Materialengpässe berechtigen den Auftragnehmer zur Anpassung der Fristen.

8. Abnahme der Leistung

1. Nach Fertigstellung hat der Auftraggeber die Leistung unverzüglich abzunehmen.
2. Erfolgt keine Abnahme innerhalb von 12 Werktagen nach Fertigstellungsanzeige oder nimmt der Auftraggeber die Anlage in Betrieb, gilt die Leistung als abgenommen.
3. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.

9. Gewährleistung und Haftung

1. Für neu gelieferte Waren gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.
2. Für handwerkliche Leistungen gilt eine Gewährleistungsfrist von vier Jahren ab Abnahme.
3. Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden; ausgenommen hiervon sind Personenschäden.
4. Für Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder indirekte Schäden wird – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung übernommen.
5. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne Zustimmung des Auftragnehmers selbst oder durch Dritte Änderungen oder Reparaturen vornimmt.
6. Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerungen oder Schäden, die durch äußere Einflüsse, fehlerhafte bauseitige Voraussetzungen oder höhere Gewalt entstehen.

10. Nachträge und Zusatzleistungen

Nachträgliche Änderungen oder Zusatzarbeiten, die nicht im ursprünglichen Angebot enthalten sind, werden nur auf schriftliche Beauftragung hin ausgeführt und gesondert berechnet.Erforderliche Mehrarbeiten, die erst bei Ausführung erkennbar werden (z. B. verdeckte Leitungen, statische Anpassungen, fehlende Anschlüsse), gelten als Zusatzleistungen und werden nach Aufwand abgerechnet.

11. Umgang mit Beschwerden

Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an:
Elektrotechnik Lindwurm
Schnaittacher Weg 24
91233 Neunkirchen am Sand
Telefon: 09153 3939798
E-Mail: info@elektrotechnik-lindwurm.de

12. Streitbeilegung

Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

13. Vertragssprache, Speicherung und anwendbares Recht

Die Vertragssprache ist Deutsch.
Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit auf unserer Webseite eingesehen werden.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers.

Elektrotechnik Lindwurm